2021年二級建造師《建設工程法規(guī)及相關知識》真題
2021年二級建造師《建設工程法規(guī)及相關知識》真題
5月22-23日考期
一、單項選擇題（共 70 題，每題一分，每題的備選項中，只有一個最符合題意。）
下列每小題的四個選項中，只有一項是最符合題意的正確答案，多選、錯選或不選均不得分。
1.下列建設工程項目中，屬于依法必須進行招標的項目是( )。
A.使用預算資金100萬元，并且該資金占投資額10%以上的項目
B.使用國有企業(yè)資金100萬元，并且該資金占投資額10%以下的項目
C.使用預算資金300萬元，并且該資金占投資額10%以上的項目
D.使用國有事業(yè)單位資金300萬元，并且該資金占投資額10%以下的項目
【匯英答案】C
【匯英解析】必須進行招標:(1)大型基礎設施、公用事業(yè)等關系社會公共利益、公眾安全的項目(3)全部或者部分使用國有資金投資或者國家融資的項目(3)使用國際組織或者外國政府貸款援助資金的項目。全部或者部分使用國有資金技資或者國家融資的項目包括(1)使用預算資金200萬元人民幣以上，并且該資金占投資額10%以上的項目(2)使用國有企業(yè)事業(yè)單位資金,并且該資金占控股或者主導地位的項目。
2.關于開標的說法，正確的是( )。
A.投標人少于5個的，不得開標
B.投標人對開標有異議的，應當在開標結束后另行提出
C.開標應當由招標代理機構主持
D.擔標人應當按照招標文件規(guī)定的時間，地點開標
【匯英答案】D
【匯英解析】A選項錯誤:投標人少于3個的，不得開標。B選項錯誤:投標人對開標有異議的，應當在開標現場提出，招標人應當當場作出答復,并制作記錄。C選項錯誤:開標由招標人主持，邀請所有投標人參加。
3.根據《綠色施工導則》，關于施工總平面布置的說法，正確的是( )。
A.施工現場圍墻可以采用連續(xù)封閉的輕鋼結構預制裝配式活動圍擋
B.生活區(qū)與生產區(qū)盡量分開布置
C.施工現場攪拌站應當盡量靠近在建工程建筑物
D.施工現場內的永久性道路應當形成環(huán)形道路
【匯英答案】C
【匯英解析】施工現場圍墻可采用連續(xù)封閉的輕鋼結構預制裝配式活動圍擋，減少建筑垃圾，保護土地。A選項正確。
生活區(qū)與生產區(qū)應分開布置，并設置標準的分隔設施。B選項錯。
施工現場攪拌站、倉庫、加工廠、作業(yè)棚、材料堆場等布置應盡量靠近已有交通線路或即將修建的正式或臨時交通線路，縮短運輸距離。C選項錯。
施工現場道路按照永久道路和臨時道路相結合的原則布置。施工現場內形成環(huán)形通路，減少道占用土地。D選項錯。
詳見教材192.【考點來源】2Z205021施工合理使用與節(jié)約能源的規(guī)定
4.根據《建筑施工企業(yè)安全生產許可證相關規(guī)定》下列施工企業(yè)的違法行為中，屬于應當撤銷安全生產許可證的是( )。
A.冒用安個生產許可證的
B.安全生產許可證未辦理延期手續(xù)繼續(xù)從事施工活動的
C.使用偽造的安全生產許可證的
D.以賄賂手段取得安全生產許可證的
【匯英答案】D
【匯英解析】建筑施工企業(yè)以欺騙、賄賂等不正當手段取得安全生產許可證的，撤銷安全生產許可證，3年內不得再次申請安全生產許可證;構成犯罪的，依法追究刑事責任。詳見教材p205【考點來源】2Z206013違法行為應承擔的法律責任
5.關于施工合同違約賠償損失范圍的設法，正確的是( )。
A.損失賠償額可以明顯高于違約所造成的損失
B.訂立合同時對因違為造度的損害不可預見，違約方也應承擔賠償責任
C.守約方采取的措施不適當致使損失擴大的,仍可以就擴大的損失部分請求賠償
D.臺同履行后可以獲得的利益應當在損失賠償范圍之內
【匯英答案】D
【匯英解析】《民法典》規(guī)定，當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定，造成對方損失的,損失賠償額應當相當于因違約所造成的損失，包括合同履行后可以獲得的利益;但是,不得超過違約一方訂立合同時預見到或者應當預見到的因違約可能造成的損失。A選項錯。B選項錯。沒有采取適當措施致使損失擴大的，不得就擴大的損失請求賠償。C選項錯。
詳見教材P116.【考點來源】22204013建設工程賠償損失的規(guī)定
6.根題《安全生產法》施工企業(yè)主要負責人對安全生產的責任是( )。
A.工程項目實行總承包的，定期考核分包單位安全生產管理情況
B.保證本企業(yè)安全生產投入的有效實施
C.督促落實本企業(yè)重大危險源的安全管理措施
D.在施工現場組織協調工程項目安全生產活動
【匯英答案】B
【匯英解析】生產經營單位的主要負責人對本單位安全生產工作負有下列職責:
(1 )建立、健全本單位安全生產責任制;
(2)組織制定本單位安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程;
(3)保證本單位安全生產投入的有效實施;
(4)督促、檢查本單位的安全生產工作，及時消除生產安全事故隱患;
(5)組織制定并實施本單位的生產安全事故應急救援預案;
(6)及時、如實報告生產安全事故;
(7)組織制定并實施本單位安全生產教育和培訓劃。
詳見教材P210?！究键c來源】2Z206021施工單位的安全生產責任
7.關于建設工程依法實行工程監(jiān)理的說法，正確的是( )。
A.建設單位應當委托該工程的設計單位進行工程監(jiān)理
B.建設單位應當委托具有相應資質等級的工程監(jiān)理單位進行監(jiān)理
C.工程監(jiān)理單位不得與建設單位有隸屬關系
D.工程監(jiān)理單位不得與該工程的設計單位有隸屬關系
【匯英答案】B
【匯英解析】《建設工程質量管理條例》規(guī)定，實行監(jiān)理的建設工程，建設單位應當委托具有相應資質等級的工程監(jiān)理單位進行監(jiān)理，也可以委托具有工程監(jiān)理相應資質等級并與被監(jiān)理工程的施。工承包單位沒有隸屬關系或者其他利害關系的該工程的設計單位進行監(jiān)理。A選項錯。為了保證監(jiān)理工作的質量，建設單位必須將需要監(jiān)理的工程委托給具有相應資質等級的工程監(jiān)理單位進行監(jiān)理。B選項正確。工程監(jiān)理單位與被監(jiān)理I程的施I承包單位以及
建筑材料、建筑構配件和設備供應單位有隸屬關系或者其他利害關系的,不得承擔該項建設工程的監(jiān)理業(yè)務。CD選項錯。
詳見教材P285。【考點來源】2Z207033工程監(jiān)理單位相關的質量責任和義務
8.關于建設單位安全責任的說法，正確的是( )。
A.編制工程概算時，確定工程安全生產費用
B.工程開工前，審查施工企業(yè)的安全技術措施
C.工程開工前，負責項目的安全技術交底
D.對特殊結構的建設工程，提出保障安全施工的措施建議
【匯英答案】A
【匯英解析】B選項屬于監(jiān)理單位的安全責任。C選項屬于施工單位的安全責任。D選項屬于設計單位的安全責任。
詳見教材P251。【考點來源】2Z206051建設單位相關的安全責任
9.關于項目經理部說法，正確的是( )。
A.項目經理部是施工企業(yè)的常設下屬機構
B.施工項目不論規(guī)模大小，均應當設立項目經理部
C.項目經理部可以獨立承擔民事責任
D.施工企業(yè)應當明確項目經理部的職責
【匯英答案】D
【匯英解析】項目經理部不具備法人資格,而是施工企業(yè)根據建設工程施工項目而組建的非常設的下屬機構。A選項錯。對于大中型施工項目，施工企業(yè)應當在施_工現場設立項目經理部;小型施工項目，可以由施工企業(yè)根據實際情況選擇適當的管理方式。B選項錯。由于項目經理部不具備獨立的法人資格，無法獨立承擔民事責任。C選項錯。施工企業(yè)應當明確項目經理部的職責、任務和組織形式。D選項正確。
詳見教材P8。【考點來源】2Z201022企業(yè)法人與項目經理部的法律關系
10.關于委托代理說法正確的是( )。
A.委托代理授權應當采用書面形式
B.委托書委托不明的，被代理人應當承擔全部法律責任
C.數人可以為同一代理事項的代理人
D.代理人知道代理事項違法仍然實施代理行為的，應當承擔全部法律責任
【匯英答案】C
【匯英解析】A選項不正確:委托代理授權采用書面形式的，授權委托書應當載明代理人的姓名或者名稱、代理事權限和期間,并由被代理人簽名或者蓋章。B選項不正確:委托書授權不明的，被代理人應當向第三人承擔民事責任，代理人負連帶責任。D選項不正確:代理人知道被委托代理的事項違法仍然進行代理活動的，或者被代理人知道代理人的代理行為違法不表示反對的，由被代理人和代理人負連帶責任
【考點來源】2Z201031代理的法律特征和主要種類
11.關于物權說法正確的是( )。
A.物權包括所有權、債券、用益物權和擔保物權
B.用益物權包括對自己所有的財產享有使用權和收益的權利
C.依法屬于國家所有的自然資源，所有權可以不登記
D.物權保護方式，只能單獨適用
【匯英答案】C
【匯英解析】A選項錯誤:物權包括所有權、用益物權和擔保物權。B選項錯誤:用益物權是權利人對他人所有的不動產或者動產，依法享有占有、使用和收益的權利。D選項錯誤:對于物權保護方式，可以單獨適用，也可以根據權利被侵害的情形合并適用。
12.某施工企業(yè)與甲材料供應商施工企業(yè)誤將應當支付給甲的貨款支付給了乙材料供應商。
關于該貨款處理的說法，正確的是( )。
A.乙應當將收到的貨款返還給甲
B.甲可以向乙主張返還貨款
C.乙可以拒絕將收到的貨款返還給該施工企業(yè)
D.該施工企業(yè)可以向乙主張返還貨款
【匯英答案】D
【匯英解析】不當得利，是指沒有法律根據,有損于他人利益而自身取得利益的行為。由于不當得利造成他人利益的損害，因此在得利者(本題乙材料供應商)與受害者(施工企業(yè))之間形成債的關系。不當得利產生的債被稱為不當得利之債。受損失的人(施工企業(yè))有權請求其(乙材料供應商)返還不當利益。故本題答案D選項正確。詳見教材P19【考點來源】2Z201052建設工程債的產生和常見種類
13.關于著作權的保護期，說法正確的是( )。
A.作者的署名權、修改權、保護作品完整權的保護期為作者終身及其死后50年
B.公民的作品，其發(fā)表權、使用權和獲得報酬權的保護期不受限制
C.法人或者其他組織的作品的發(fā)表權、使用權和獲得報酬權的保護期為50年
D.法人或者其他組織的作品，自創(chuàng)作完成后30年內未發(fā)表的，不受《著作權法》保護
【匯英答案】C
【匯英解析】著作權的保護期由于權利內容以及主體的不同而有所不同:
(1)作者的署名權、修改權、保護作品完整權的保護期不受限制。A選項錯。
(2)公民的作品，其發(fā)表權、使用權和獲得報酬權的保護期，為作者終生及其死后50年。如果是合作作品，截止于最后死亡的作者死亡后第50年的12月31日。B選項錯。
(3)法人或者其他組織的作品、著作權(署名權除外)由法人或者其他組織享有的職務作品，其發(fā)表權、使用權和獲得報酬權的保護期為50年,截止于作品首次發(fā)表后第50年的12月31日，但作品自創(chuàng)作完成后50年內未發(fā)表的，不再受《著作權法》保護。C選項正確。D選項錯。
【考點來源】2Z201062建設工程知識產權的常見種類、保護和侵權責任
14.甲施工企業(yè)與乙建筑材料公司訂立了建筑買賣合同，合同總價款300萬元，雙方約定定金為80萬元，合同訂立后，甲僅向乙支付了55萬元定金，關于本案中定金的說法，正確的是( )。
A.定金合同自合同訂立時成立
B.甲應當補交合同定金5萬元
C.甲應當補交合同定金25萬元
D.定金數額視為變更為55萬元
【匯英答案】D
【匯英解析】實際交付的定金數額多于或者少于約定數額的，視為變更約定的定金數額。P32
2z201073抵押權、質權、留置權、定金的規(guī)定
15.關于違約責任的免除，說法正確的是( )。
A.合同中約定造成對方人身損害的免責條款有效
B.發(fā)生不可抗力后，必然導致全部責任的免責
C.遲延履行后發(fā)生不可抗力的,不免除責任
D.因不可抗力不能履行合同，不用通知對方
【匯英答案】C
【匯英解析】《民法典》規(guī)定，合同中的下列免責條款無效:(1)造成對方人身損害的; A選項錯。(2)因故意或者重大過失造成對方財產損失的。我國的《民法典》僅承認不可抗力為法定的免責事由。當事人一方因不可抗力不能履行合同的,根據不可抗力的影響，部分或者全部免除責任,但是法律另有規(guī)定的除外。B選項錯。當事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的，不免除其違約責任。C選項正確。因不可抗力不能履行合同的，應當及時通知對方，以減輕可能給對方造成的損失，并應當在合理期限內提供證明。D選項錯。詳見教材P127。
【考點來源】2Z204016 違約責任及違約責任兔除
16.關于工程建設強制性國家標準的內容，正確的是( )。
A.標準可以由行業(yè)主管部門發(fā)布
B.標準文本應當免費向社會公開
C.對標準解釋的效力低于標準本身
D.對標準進行復審的周期一般不得超過3年
【匯英答案】B
【匯英解析】《標準化法》規(guī)定國務院有關行政主管部門依據職負責強制性國家標準的項目提出、組織起草、征求意見和技術審查。國務院標準化行政主管部門負責強制性國家標準的立項、編號和對外通報。A選項錯。強制性標準文本應當免費向社會公開。B選項正確。強制性國家標準的解釋與標準具有同等效力。C選項錯。復審周期一般不得超過5年。D選項錯。【考點來源】2Z207011工程建設標準的分類
17.下列責任承擔的方式，屬于行政處罰的是( )。
A.拘役
B.罰金
C.停止損害行
D.責令停產停業(yè)
【匯英答案】D
【匯英解析】2017年9月經修改后公布的《行政處罰法》規(guī)定，行政處罰的種類:
(1)警告;
(2)罰款
(3)沒收違法所得,沒收非法財物
(4)責令停產停業(yè)
(5)暫扣或者吊銷許可證，暫扣或者吊銷執(zhí)照;
(6)行政拘留;
(7)法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他行政處罰。AB選項屬于刑事責任。【考點來源】2Z201093 建設工程行政責任的種類及承擔方式
18.關于建設工程施工工程墊資的內容，說法正確的是( )。
A.墊資的法律性質為當事人之間的借款
B.政府投資項目禁止由施工企業(yè)墊資施工
C.當事人之間關于墊資的約定無效
D.當事人對墊資利息沒有約定，承包人請求參照金融機構貸款市場報價利率計算利息的，
人民法院應予支持
【匯英答案】B
【匯英解析】《保障中小企業(yè)款項支付條例》規(guī)定，政府投資項目所需資金應當按照國家有關規(guī)定確保落實到位，不得由施工單位墊資建設。B選項正確。《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》規(guī)定，當事人對墊資和墊資利息有約定，承包人請求按照約定返還墊資及其利息的，應予支持。C選項錯?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》規(guī)定第二十五條:當事人對墊資利息沒有約定，承包人請求支付利息的，人民法院不予支持。D選項錯。
詳見教材P114.【考點來源】22204012 建設工程工期和價款規(guī)定
19.關于危險廢物污染環(huán)境防治的規(guī)定，說法正確的是( )。
A.危險廢物的容器和包裝物應當根據實際需要設置危險廢物識別標志
B.從事危險廢物經營活動的單位，應該按照國家有關規(guī)定申請取得許可證
C.將危險廢物與旅客在同一運輸工具上運載的，應當按照國家有關規(guī)定申請取得許可證
D.危險廢物的容器和包裝物轉作他用時，應當經行政主管部門批準
【匯英答案】B
【匯英解析】對危險廢物的容器和包裝物以及收集、貯存、運輸、利用、處置危險廢物的設施、場所，應當按照規(guī)定設置危險廢物識別標志，故A錯在根據實際需要;從事收集、貯存、利用、處置危險廢物經營活動的單位，應當按照國家有關規(guī)定申請取得許可證。禁止將危險廢物與旅客在同一運輸工具上載運，因此C錯;D選項應當按照同家有關規(guī)定經過消除污染處理，可使用，故錯。
【考點來源】2Z205014 施工現場固體廢物污染環(huán)境防治的規(guī)定
20.關于建設工程招標投標交易確的是( )。
A.縣級以上地方人民政府可以建立招標投標交易場所
B.招標投標交易場所不得以營利為目的
C.招標投標交易場所應當隸屬于行政監(jiān)督部門
D.招標投標交易場所應當按照不同行業(yè)分別設立
【匯英答案】B
【匯英解析】《招標投標法實施條例》規(guī)定，設區(qū)的市級以上地方人民政府可以根據實際需要，建立統-規(guī)范的招標投標交易場所,為招標投標活動提供服務。A選項錯。D選項錯，不區(qū)分行業(yè)。招標投標交易場所不得與行政監(jiān)督部門存在隸屬關系，不得以營利為目的。B選項正確。C選項錯。詳見教材P73.【考點來源】2Z203011建設工程法定招標的范圍、招標方式和交易場所。
21.根據《民法典》，關于合同法定解確的是( ) 。
A.在履行期限屆滿前，當事人一方以自己的行為表明不履行主要債務，即可解除合同
B.發(fā)生不可抗力，即可解除合同
C.當事人一方延遲履行主要債務，即可解除合同
D.以持續(xù)履行的債務為內容的不定期合同，當事人無權隨時解除合同
【匯英答案】A
【匯英解析】法定解除合同《民法典》規(guī)定,有下列情形之- -的，當事人可以解除合同:
(1)因不可抗力致使不能實現合同目的
(2)在履行期限屆滿前，當事人一方明確表示或者以自己的行為表明不履行主要債務
(3)當事人一方延遲履行主要債務,經催告后在合理期限內仍未履行
(4)當事人一方延遲履行債務或者有其他違約行為致使不能實現合同目的
(5)法律規(guī)定的其他情形。以持續(xù)履行的債務為內容的不定期合同，當事人可以隨時解除合同，但是應當在合理期限之前通知對方。
【考點來源】: 2Z20401S 合同的履行、變更、問轉讓、撤銷和終止
22.關于施工生產安全事故調確的是( )。
A.事故調查組組長由事故發(fā)生地的公安機關指定
B.技術鑒定所需時間不計入事故調查期限
C.事故調查組不得直接組織專家進行技術鑒定
D.事故調查組成員應當及時發(fā)布有關事故的信息
【匯英答案】B
【匯英解析】A選項錯誤:事故調查組組長由負責事故調查的人民政府指定。C選項錯誤:事故調查中需要進行技術鑒定的,事故調查組應當委托具有國家規(guī)定資質的單位進行技術鑒定。必要時，事故調查組可以直接組織專家進行技術鑒定。D選項錯誤:未經事故調查組組長允許，事故調查組成員不得擅自發(fā)布有關事故的信息。
【考點來源】: 2Z206043施I生產安全事故報告及采取相應措施的規(guī)定
23.根據《歷史文化名城名鎮(zhèn)名村保報歷史文化名城、名鎮(zhèn)、名村的是( )。
A.保存文物比較豐富的城市
B.能夠反映本地區(qū)建筑的文化特色的鎮(zhèn)
C.歷史上建設的工程對本地區(qū)的發(fā)展產生較大影響的城市
D.保留著傳統格局和歷史風貌的村莊
【匯英答案】D
【匯英解析】2017年10月經修改后公布的《歷史文化名城名鎮(zhèn)名村保護條例》規(guī)定，具備下列條件的城市、鎮(zhèn)、村莊,可以申報歷史文化名城、名鎮(zhèn)、名村:
(1) 保存文物特別豐富。A選項不符合。
(2)歷史建筑集中成片。
(3)保留著傳統格局和歷史風貌。D選項符合。
(4)歷史上曾經作為政治、經濟、文化、 交通中心或者軍事要地，或者發(fā)生過重要歷史事件，
或者其傳統產業(yè)、歷史上建設的重大工程對本地區(qū)的發(fā)展產生過重要影響，或者能夠集中反映本地區(qū)建筑的文化特色、民族特色。BC選項符合詳見教材P197。
【考點來源】: 2Z205032在文物保護單位保護范圍和建設控制地帶施工的規(guī)定
24.關于承攬合同的說法正確的是( )。
A.承攬合同應當采用書面形式
B.承攬人發(fā)現定作，人提供的圖紙不合理的，可以直接修改
C.承攬人在工作期間，應當接受定作人必要的監(jiān)督檢驗
D.承攬人可以根據工作需要自行決定是否留存復制品或者技術資料
【匯英答案】C
【匯英解析】承攬合同是諾成合同、非要式合同。A選項錯。承攬人發(fā)現定作人提供的圖紙或者技術要求不合理的，應當及時通知定作人。B選項錯。承攬人在工作期間，應當接受定作人必要的監(jiān)督檢驗。C選項正確。承攬人應當按照定作人的要求保守秘密，未經定作人許可，不得留存復制品或者技術資料。D選項錯。詳見教材P152。
【考點來源】2Z204031 承攬合同的法律規(guī)定
25.關于建設工程返修，說法正確的是( )。
A.施工企業(yè)僅對已完成的工程負責返修
B.對施工中出現質量問題的建設工程，無論是
否屬于施工企業(yè)原因造成的，施工企業(yè)都應當負責返修
C.暫缺
D.對竣工驗收不合格的建設工程，若是施工企業(yè)原因造成的質量問題對該項工程承擔一定風險的有關各方(即具有可保利益的各方)，均可作為被保險人，由施工企業(yè)有償返修
【匯英答案】B
【匯英解析】選項B正確，不論是施工過程中出現質量問題的設工程，還是竣工驗收時發(fā)現質量問題的工程，施工單位都要負責返修。詳見教材P274。
26.關于仲裁裁決不予執(zhí)行和撤銷，說法正確的是( )。
A.仲裁的程序違反法定程序的，當事人只能申請撤銷仲裁裁決，不得申請不予執(zhí)行仲裁裁決
B.當事人申請撤銷仲裁裁決的，應當在收到裁決書之日起3個月內提出
C.當事人可以向仲裁員會所在地的中級人民法院申請撤銷仲裁裁決
D.仲裁裁決被人民法院依法撤銷后，當事人就該糾紛不得再行申請仲裁,只能向人民法院起訴
【匯英答案】C
【匯英解析】當事人申請撤銷裁決的，應當在收到裁決書之日起6個月內提出。B選項錯。
根據《仲裁法》的規(guī)定，當事人提出證據證明裁決有上述法定情形的，可以向仲裁委員會所在地的中級人民法院申請撤銷裁決。
27.關于無效施工合同工程款的結算，正確的是( )。
A.建設工程經驗收合格的，發(fā)包人應當按照合同約定進行工程款結算
B.建設工程驗收不合格，修復后的建設工程經驗收仍不合格的，發(fā)包人可以在結算中大幅
度減少結算金額
C.建設工程驗收不合格，修復后的建設工程經驗收合格的，維修費用應當由發(fā)包人與承包人共同承擔
D.建設工程經驗收合格的，發(fā)包人可以參照合同關于工程價款的約定折價承包人
【匯英答案】D
【匯英解析】《民法典》規(guī)定,建設工程施工合同無效,但是建設工程經驗收合格的，可以參照合同關于工程價款的約定折價補償承包人。A選項錯。D選項正確。建設工程施工合同無效，且建設工程經驗收不合格的，按照以下情形處理:
(1)修復后的建設工程經驗收合格的，發(fā)包人可以請求承包人承擔修復費用; C選項錯。
(2)修復后的建設工程經驗收不合格的，承包人無權請求參照合同關于工程價款的約定折價補償。發(fā)包人對因建設工程不合格造成的損失有過錯的，應當承擔相應的責任。B選項錯。
詳見教材P119。【考點來源】2Z204014 無效合同和效力待定合同的規(guī)定。
下列情形中屬于“掛證"的是( )。
A.達到法定退休年齡正式退休和依法提前退休，實際工作單位與注冊單位一致，但社會保險繳納單位與注冊單位不一致的
B.因事業(yè)單位改制等原因保留事業(yè)單位身份，實際工作單位為所在事業(yè)單位下屬企業(yè)，社會保險由該事業(yè)單位繳納的
c.社會保險繳納單位與注冊單位—致，實際工作單位與注冊單位不一致的
D.屬于軍隊自主擇業(yè)人員,實際工作單位與注冊單位一致，社會保險繳納單位與注冊單位不一致的
【匯英答案】C
【匯英解析】住房和城鄉(xiāng)建設部辦公廳《關于做好工程建設領域專業(yè)技術人員職業(yè)資格"掛證"等違法違規(guī)行為專項整治工作的補充通知》(建辦市函【2019】92號)則規(guī)定，對實際工作單位與注冊單位一致,但社會保險繳納單位與注冊單位不一致的人員，以下6類情形，原則上不認定為"掛證"行為∶(1)達到法定退休年齡正式退休和依法提前退休的;(2)因事業(yè)單位改制等原因保留事業(yè)單位身份，實際工作單位為所在事業(yè)單位下屬企業(yè)，社會保險由該事業(yè)單位繳納的;(3)屬于大專院校所屬勘察設計、工程監(jiān)理、工程造價單位聘請的本校在職教師或科研人員，社會保險由所在院校繳納的;(4)屬于軍隊自主擇業(yè)人員的;(5)因企業(yè)改制、征地拆遷等買斷社會保險的;(6)有法律法規(guī)、國家政策依據的其他情形。
【考點】27202034建造師的基本權利和義務
29.關于建筑業(yè)企業(yè)資質證書變更，正確的是( )。
A.企業(yè)在建筑業(yè)企業(yè)資質證書有效期內注冊資本發(fā)生變更的，不必辦理資質證書變更手續(xù)
B.國務院住房城鄉(xiāng)建設主管部門頒發(fā)的建筑業(yè)企業(yè)資質證書的變更，企業(yè)應當直接向國務院住房城鄉(xiāng)建設主管部]提出變更申請
C.建筑業(yè)企業(yè)資質證書遺失補辦的，由申請人告知資質許可機關,由資質許可機關在官網發(fā)布信息
D.企業(yè)發(fā)生合并、分立、重組以及改制等事項時，可以直接承繼原建筑業(yè)企業(yè)資質
【匯英答案】C
【解析】企業(yè)在建筑業(yè)企業(yè)資質證書有效期內名稱、地址、注冊資本、法定代表人等發(fā)生變更的，應當在工商部門辦理變更手續(xù)后1個月內辦理資質證書變更手續(xù)。A選項錯。
由國務院住房城鄉(xiāng)建設主管部門頒發(fā)的建筑業(yè)企業(yè)資質證書的變更，企業(yè)應當向企業(yè)工商注冊所在地省、自治區(qū)、直轄市人民政府住房城鄉(xiāng)建設主管部門提出變更申請，省、自治區(qū)、直轄市人民政府住房城鄉(xiāng)建設主管部門應當自受理申請之日起2日內將有關變更證明材料報國務院住房城鄉(xiāng)建設主管部門由國務院住房城鄉(xiāng)建設主管部門在2日內辦理變更手續(xù)。B選項錯。
建筑業(yè)企業(yè)資質證書遺失補辦，由申請人告知資質許可機關，由資質許可機關在官網發(fā)布信息。C選項正確。
《建筑業(yè)企業(yè)資質管理規(guī)定》中規(guī)定，企業(yè)發(fā)生合并、分立、重組以及改制等事項，需承繼原建筑業(yè)企業(yè)資質的,應當申請重新核定建筑業(yè)企業(yè)資質等級。D選項錯。
詳見教材P52。
【考點】2Z202021企業(yè)資質的法定條件和等
30.關于借款合同下列說法正確的是( )。
A.自然人之間的借款合同應當采用書面形式
B.借款的利息可以預先在本金中扣除
C.自然人之間的借款合同，自貸款人提供借款時成立
D.借款人未按照約定的借款用途使用借款的，貸款人可以停止發(fā)放借款但不得解除合同
【匯英答案】C
【匯英解析】借款合同應當采用書面形式，但是自然人之間借款另有約定的除外。A選項錯。
借款的利息不得預先在本金中扣除。B選項錯。自然人之間的借款合同，自貸款人提供借款時成立。C選項正確。
借款人未按照約定的借款用途使用借款的，貸款人可以停止發(fā)放借款、提前收回借款或者解除合同。D選項錯。詳見教材P162。
31.關于工程質量檢測機構的資質和檢測規(guī)定，正確的是( )。
A.檢測人員不得同時受聘于兩個或兩個以上檢測機構
B.檢測報告必須由檢檢測機構法定代表人簽署
C.檢測機構可以是不具有獨立法人資格的非營利性中介機構
D.檢測數據和檢測報告僅供施工企業(yè)參考
【匯英答案】A
【解析】檢測人員不得同時受聘于兩個或者兩個以上的檢測機構。A選項正確。
檢測報告經檢測人員簽字、檢測機構法定代表人或者其授權的簽字人簽署，并加蓋檢測機構公章或者檢測專用章后方可生效。B選項錯。
工程質量檢測機構是具有獨立法人資格的中介機構。C選項錯。
檢測報告經建設單位或者工程監(jiān)理單位確認后，由施工單位歸檔。D選項錯。詳見教材P273。
32.未參加工傷保險的施工總承包單位，職工發(fā)生工傷事故后，關于該職工工程保險待遇支付的說法，正確的是( )。
A.由建設單位先行支付
B.由工傷保險基金先行支付
C.由分包單位與建設單位共同承擔
D.由分包單位支付工傷保險待遇施工總承包單
位、建設單位承擔連帶責任
【匯英答案】D
【匯英解析】未參加工傷保險的建設項目，職工發(fā)生工傷事故，依法由職工所在用人單位支付工傷保險待遇，施工總承包單位、建設單位承擔連帶責任;用人單位和承擔連帶責任的施工總承包單位、建設單位不支付的，由工傷保險基金先行支付，用人單位和承擔連帶責任的施工總承包單位、建設單位應當償還;不償還的，由社會保險經辦機構依法追償。詳見教材P237。
33.在執(zhí)行過程中，人民法院應當裁定中止執(zhí)行的情形是( )。
A.據以執(zhí)行的法律文書被撤銷的
B.作為被執(zhí)行人的公民因生活困難無力償還借款，無收入來源又喪失勞動能力的
C.追索贍養(yǎng)費、扶養(yǎng)費、撫育費案件的權利人死亡的
D.案外人對執(zhí)行標的提出確有理由的異議的
【匯英答案】D
【解析】有下列情況之一的，人民法院應裁定中止執(zhí)行:
(1)申請人表示可以延期執(zhí)行的;
(2)案外人對執(zhí)行標的提出確有理由異議的;(3)作為一方當事人的公民死亡，需要等待繼承人繼承權利或承擔義務的;
(4)作為一方當事人的法人或其他組織終止，尚未確定權利義務承受人的;
(5)人民法院認為應當中止執(zhí)行的其他情形，如被執(zhí)行人確無財產可供執(zhí)行等。
中止的情形消失后，恢復執(zhí)行。
ABC選項，屬于人民法院應當裁定終結執(zhí)行的情形。詳見教材P333
34.關于仲裁裁決效下列說法正確的是( )。
A.仲裁裁決具有強制執(zhí)行力，一方當事人不履行，對方當事人可以向仲裁委員會申請強制執(zhí)行
B.仲裁裁決在《紐約公約》締約國或地區(qū),不能直接承認和執(zhí)行
C.當事人向人民法院申請撤銷裁決的,該裁決書不發(fā)生法律效力
D.仲裁裁決作出后，當事人不得就已經裁決的事項再行申請仲裁也不得就此提起訴訟
【匯英答案】C
【匯英解析】仲裁裁決作出后，當事人應當履行裁決。一方當事人不履行的，另一方當事人可以依照《民事訴訟法》的規(guī)定，向人民法院申請執(zhí)行，受申請的人民法院應當執(zhí)行。A選項錯。
《紐約公約》是有關仲裁裁決的國際公約，該公約為各締約國家、地區(qū)承認和執(zhí)行外國仲裁裁決提供了保證和便利。涉外案件的仲裁裁決或者外國仲裁裁決，均可依據《紐約公約》，向有管轄權的締約國或者地區(qū)的法院申請承認和執(zhí)行。B選項錯。
仲裁裁決被人民法院依法撤銷后，當事人之間的糾紛并未解決。根據《仲裁法》的規(guī)定，當事人就同一糾紛再申請仲裁或者向人民法院起訴的，仲裁委員會或者人民法院不予受理。但是，裁決被人民法院依法撤銷或者不予執(zhí)行的,當事人就該糾紛可以根據雙方重新達成的仲裁協議申請仲裁，或者向人民法院起訴。D選項。
35.根據《注冊建造師管理規(guī)定》，申請人有下列情形，不予注冊的是( )。
A.因執(zhí)業(yè)活動受到刑事處罰,自刑事處罰執(zhí)行完畢之日起至申請注冊之日已滿7年的
B.年齡超過60周歲的
C.被吊銷注冊證書，自處罰決定之日起至申請注冊之日止已滿3年的
D.申請人的聘用單位不符合注冊單位要求
【匯英答案】D
【匯英解析】《注冊建造師管理規(guī)定》中規(guī)定，申請人有下列情形之一的，不予注冊:
(1)不具有完全民事行為能力的;
(2)申請在兩個或者兩個以上單位注冊的;
(3)未達到注冊建造師繼續(xù)教育要求的;
(4)受到刑事處罰，刑事處罰尚未執(zhí)行完畢的;(5)因執(zhí)業(yè)活動受到刑事處罰，自刑事處罰執(zhí)行完畢之日起至申請注冊之日止不滿5年的
(6)因前項規(guī)定以外的原因受到刑事處罰，自處罰決定之日起至申請注冊之日止不滿3年的
(7)被吊銷注冊證書，自處罰決定之日起至申請注冊之日止不滿2年的
(8)在申請注冊之日前3年內擔任項目經理期間，所負責項目發(fā)生過重大質量和安全事故的;(9)申請人的聘用單位不符合注冊單位要求的(10)年齡超過65周歲的
(11)法律、法規(guī)規(guī)定不予注冊的其他情形。詳見教材P63。
36.關于建設工程總分包單位的質量責任的說法正確的是( )。
A.總承包單位應當對分包工程的質量與分包單位向建設單位承擔連帶責任
B.分包工程出現質量問題建設單位僅能要求分包單位承擔責任
C.經建設單位同意分包的工程,總承包單位對分包工程的質量可以不承擔責任
D.總承包單位與分包單位對分包工程的質量各自向建設單位承擔相應責任
【匯英答案】A
【匯英解析】建筑工程實行總承包的，工程質量由工程總承包單位負責，總承包單位將建筑工程分包給其他單位的當對分包工程的質量與分包單位承擔連帶責任。P271
37.關于建筑工程一切險說法，正確的是( )。
A.建筑工程一切險必須加保第三者責任險
B.在建筑工程一切險中,保險人僅對意外事故造成的損失和費用負責賠償
C.在建筑工程一切險中,保險 人對設計錯誤引起的損失和費用不負責賠償
D.建筑工程一切險的被保險人不包括業(yè)主聘用的技術顧問
【匯英答案】C
【解析】A選項錯誤∶建筑工程一切險往往還加保第三者責任險B選項錯誤∶建筑工程一切險是承保各類民用、工業(yè)和公用事業(yè)建筑工程項目，包括道路，橋梁水壩、港口等，在建造過程中因自然災害或意外事故而引起的一切損失的險種。D選項錯誤:建筑工程一切險的被保險人范圍較寬，所有在工程進行期間，對該項工程承擔一定風險的有關各方(即具有可保利益的各方)，均可作為被保險人。如果被保險人不止一家，則各家接受賠償的權利以不超過其對保險標的的可保利益為限被保險人具體包括:
業(yè)主或工程所有人；
(2 )承包商或者分包商；
( 3 )技術顧問，包括業(yè)主聘用的建筑師、工程師及其他專業(yè)顧問。
38.招標人下列行為屬于不理條件限制、排斥潛在投標人或者投標人的是( )。
A.拒收未通過資格預審的投標人提交的投標文件
B.依法必須進行招標的項目以特定行業(yè)的業(yè)績、獎項作為加分條件
C.設定與合同履行有關的資格條件
D.對不同的投標人采取相同的資格審查標準
【匯英答案】B
【匯英解析】《招標投標法實施條例》規(guī)定，招標人不得以不合理的條件限制、排斥潛在投標人或者投標人。招標人有下列行為之一的，屬于以不合理條件限制、排斥潛在投標人或者投標人∶..( 3 )依法必須進行招標的項目以特定行政區(qū)域或者特定行業(yè)的業(yè)績、獎項作為加分條件或者中標條件。P79
39.關于行政行為特征，正確的是( )。
A.行政行為以有償為原則，以無償為例外
B.行政行為不具有裁量性
C.行政機關在實施行政行為時應當與行政相對人協商或者征得其同意
D.行政行為是以國家強制力保障實施的，具有強制性
【匯英答案】D
【匯英解析】行政行為以無償為原則，以有償為例外。A選項錯。
行政行為具有一定的裁量性。B選項錯。
行政機關在實施行政行為時具有單方意志性，不必與行政相對人協商或征得其同意，便可依法自主作出。C選項錯。
行政行為是以國家強制力保障實施的，帶有強制性。D選項正確。
詳見教材P303.
40.關于投標保證金說法正確的是( )。
A.投標保證金不得超過招標項目估算價的5%
B.投標保證金有效期可以短于投標有效期
C.招標人分兩階段招標的,應當在第一階段要求投標人提交投標保證金
D.投標截止后投標人撤銷投標文件的，招標人可以不退還投標保證金
【匯英答案】D
【匯英解析】選項A、B錯誤，《招標投標法實施條例》規(guī)定，招標人在招標文件中要求投標人提交投標保證金的，投標保證金不得超過招標項目估算價的2%。投標保證金有效期應當與投標有效期一致。招標人不得挪用投標保證金。選項C錯誤，實行兩階段招標的，招標人要求投標人提交投標保證金的,應當在第二階段提出。選項D正確，投標截止后投標人撤銷投標文件的，招標人可以不退還投標保證金。詳見教材P82~83。
41.下列情形中,發(fā)包人應當承擔過錯責任的( )。
A.拖欠工程款影響工期的
B.未申領施工許可證導致無法開工的
C.直接指定分包人分包專業(yè)二工程造成建設工程質量缺陷的
D.設計變更導致費用增加的
【匯英答案】C
【解析】發(fā)包人具有下列情形之一，造成建設工程質量缺陷，應當承擔過錯責任∶
(1)提供的設計有缺陷;
( 2)提供或者指定購買的建筑材料、建筑構配件、設備不符合強制性標準;
(3)直接指定分包人分包專業(yè)工程。詳見教材P295。
42.下列屬于人民法院行政訴訟的受案范圍的是( )。
A.行政機關為作出行政行為而實施的準備、論證、研究、層報、咨詢等過程性行為
B.駁回當事人對行政行為提起申訴的重復處理行為
C.認為行政機關濫用行政權力排除或者限制競爭的
D.調解行為以及法律規(guī)定的仲裁行為
【匯英答案】C
【解析】選項C屬于人民法院受理公民、法人或者其他組織提起的訴訟范圍，選項ABD不屬于人民法院行政訴訟的受案范圍。
43.根據《建筑市場信用管理暫行辦法》規(guī)定，建筑市場各方主體的下列情形中，應當列入建筑市場主體“黑名單"的是( )。
A.發(fā)生違法分包，受到行政處罰的
B.發(fā)生工程質量安全事故受到行政處罰的
C.經法院判決或者仲裁機構裁決，認定為拖欠工程款的
D.利用虛假材料、以欺騙手段取得企業(yè)資質的
【匯英答案】D
【解析】《建筑市場信用管理暫行辦法》規(guī)定，縣級以上住房城鄉(xiāng)建設主管部門按照"誰處罰、誰列入"的原則，將存在下列情形的建筑市場各方主體，列入建筑市場主體"黑名單:
(1)利用虛假材料、以欺騙手段取得企業(yè)資質的;
(2)發(fā)生轉包、出借資質，受到行政處罰的;
(3)發(fā)生重大及以上工程質量安全事故，或1年內累計發(fā)生2次及以上較大工程質量安全事故,或發(fā)生性質惡劣、危害性嚴重、社會影響大的較大工程質量安全事故，受到行政處罰的;
(4)經法院判決或仲裁機構裁決，認定為拖欠工程款，且拒不履行生效法律文書確定的義務的。詳見教材P106。
44.承包人將建設工程主體結構的施工分分包合同( )。
A.效力待定
B.經發(fā)包人確認有效
C.無效
D.可撤銷
【匯英答案】C
【匯英解析】建設工程主體結構的施工必須由承包人自行完成承包人將建設工程主體結構的施工分包給第三人的，該分包合同無效。詳見教材p110
45.下列法律文書中，不具強制執(zhí)行效力的是( )。
A.由行政主管部門主持達成的調解書
B.仲裁委員會在仲裁程序中形成的調解書
C.人民法院在民事案件審理中制作的調解書
D.由人民調解委員會調解達成的并經人民法院
司法確認的調解協議
【匯英答案】A
【解析】執(zhí)行根據是當事人申請執(zhí)行、人民法院移交執(zhí)行以及人民法院采取強制措施的依據。執(zhí)行根據主要有:
(1)人民法院制作的發(fā)生法律效力的民事判決書、裁定書以及生效的調解書等;
(2)人民法院作出的具有財產給付內容的發(fā)生法律效力的刑事判決書、裁定書;
(3)仲裁機構制作的依法由人民法院執(zhí)行的生效仲裁裁決書、仲裁調解書;
(4)公證機關依法作出的賦予強制執(zhí)行效力的公證債權文書;
(5)人民法院作出的先予執(zhí)行的裁定、執(zhí)行回轉的
(6)我國行政機關作出的法律明確規(guī)定由人民法院執(zhí)行的行政決定;
(7)人民法院依督促程序發(fā)布的支付令等。BCD作為執(zhí)行根據，都具有執(zhí)行效力。詳見教材P329。
46.關于融資租賃合同，說法正確的是( )。
A.出租人應當履行占有租賃物期間的維修義務
B.承租人占有租賃物期間，租賃物毀損、滅失的，出租人有權請求承租人繼續(xù)支付租金
C.融資租賃合同可以采用口頭形式
D.當事人以虛構租賃物方式訂立的融資租賃合同效力待定
【匯英答案】B
【解析】選項A錯誤，承租人應當履行占有租賃物期間的維修義務。
選項B正確，當事人約定租賃期限屆滿租賃物歸出租人所有，因租賃物毀損、滅失或者附合、混合于他物致使承租人不能返還的，出租人有權請求承租人給予合理補償。
選項C錯誤，融資租賃合同應當采用書面形式。選項D錯誤,當事人以虛構租賃物方式訂立的融資租賃合同無效。詳見教材P166~167。
47.關于招標正確的是( )。
A.招標人可以自行決定是否編制標底
B.招標人可以根據實際情況確定招標項目標底的數量
C.國有資金投資的建筑工程招標的，應當設有招標標底
D.在保密的前提下，接受招標人委托編制標底的中介機構可以為該項目的投標人提供咨詢
【匯英答案】A
【解析】B選項錯誤:—個招標項目只能有一個標底
C選項錯誤︰招標人可以自行決定是否編制標底D選項錯誤:招標代理機構不得在所代理的招標項目中投標或者代理投標，也不得為所代理的招標項目的投標人提供咨詢。
48.下列糾紛中，屬于勞動爭議范圍的是( )。
A.勞動者請求社會保險經辦機構發(fā)放社會保險金的糾紛
B.勞動者對職業(yè)病診斷鑒定結論的異議糾紛
C.農村承包經營戶與受雇人之間的糾紛
D.因工傷醫(yī)療費發(fā)生的糾紛
【匯英答案】D
【解析】勞動爭議的范圍主要是:
(1)因確認勞動關系發(fā)生的爭議;
(2)因訂立、履行、變更、解除和終止勞動合同發(fā)生的爭議;
(3)因除名、辭退和辭職、離職發(fā)生的爭議;
(4)因工作時間、休息休假、社會保險、福利、培訓以及勞動保護發(fā)生的爭議﹔;
(5)因勞動報酬、工傷醫(yī)療費、經濟補償或者賠償金等發(fā)生的爭議;
(6)勞動者與用人單位在履行勞動合同過程中發(fā)生的糾紛;
(7)勞動者與用人單位之間沒有訂立書面勞動合同，但已形成勞動關系后發(fā)生的糾紛;
(8)勞動者退休后，與尚未參加社會保險統籌的原用人單位因追索養(yǎng)老金、醫(yī)療費、工傷保險待遇和其他社會保險而發(fā)生的糾紛;
(9)法律、法規(guī)規(guī)定的其他勞動爭議。
選項ABC不屬于勞動爭議范圍。詳見教材P148
49.下列行為屬于工程質量不良行為的是( )。
A.未按照國家有關規(guī)定在施工現場設置消防通道、消防水源、配備消防設施和滅火器材的
B.在尚未竣工的建筑物內設置員工集體宿舍的
C.未對涉及結構安全的試塊、試件以及有關材料見證取樣的
D. 暫缺
【匯英答案】C
【匯英解析】工程質量不良行為認定標準:(1)在施工中偷工減料的，使用不合格建筑材
料、建筑構配件和設備的，或者有不按照工程設計圖紙或施I技術標準施工的其他行為的;
(2)未按照節(jié)能設計進行施工的;
(3)未對建筑材料、建筑構配件、設備和商品混凝土進行檢測，或未對涉及結構安全的試塊、試件以及有關材料取樣檢測的;
(4)工程竣工驗收后,不向建設單位出具質量保修書的，或質量保修的內容、期限違反規(guī)定的;
(5)不履行保修義務或者拖延履行保修義務的。選項AB屬于工程安全不良行為。詳見教材P104。
【本題考點】2Z203032建筑市場施工單位不良行為記錄認定標準
50.關于施工許可證申請延期的規(guī)定，說法正確的是( )。
A.自領取施工許可證之日起6個月內因故不能按期開工的，應當申請延期
B.延期以3次為限，每次不得超過3個月
C.既不開工又不申請延期的，施工許可證由發(fā)證機關廢止
D.超過延期時限的施工許可證，自行廢止
【匯英答案】D
【匯英解析】《建筑法》規(guī)定,建設單位應當自領取施工許可證之日起3個月內開工。因故不能按期開工的，應當向發(fā)證機關申請延期;延期以兩次為限，每次不超過3個月。既不開工又不申請延期或者超過延期時限的，施工許可證自行廢止。
詳見教材P48。【本題考點】2Z202013延期開工、核驗和重新辦理批準的規(guī)定
51.據《綠色施工導則》用水效率的說法，正確的是( )。
A.施工現場噴灑路面不得使用市政自來水
B.現場機具沖洗用水鼓勵設立循環(huán)用水裝置
C.對混凝:土攪拌站點等用水集中的區(qū)域和工藝點進行專項計量考核
D.施工現場對生活用水和工程用水統一確定定額指標，綜合計量管理
【匯英答案】C
【匯英解析】A選項錯誤:施工現場噴灑路面、綠化澆灌不宜使用市政自來水。B選項錯誤:現場機具設備、車輛沖洗用水必須設立循環(huán)用水裝置。D選項錯誤:施工現場分別對生活用水與工程用水確定用水定額指標，并分別計量管理。
52.關于民事訴訟中第三人，說法正確的是( )。
A.第三人屬于狹義的民事訴訟當事人
B.人民法院判決承擔民事責任的第三人，有當事人的訴訟權利和義務
C.對當事人雙方的訴訟標的，第三人認為有獨立請求權的，只能參加訴訟,不得提起訴訟
D.對當事人雙方的訴訟標的，第三人雖然沒有獨立請求權，但案件處理結果同他有法律上的利害關系的，只能由人民法院通知其參加訴訟
【匯英答案】B
【匯英解析】選項A錯誤，第三人，是指對他人爭議的訴訟標的有獨立的請求權，或者雖無獨立的請求權，但案件的處理結果與其有法律上的利害關系，而參加到原告、被告已經開始的訴訟中進行訴訟的人。選項B正確，人民法院判決承擔民事責任的第蘭人,有當事人的訴訟權利和義務。選項C錯誤，對當事人雙方的訴訟標的，第三人認為有獨立請求權的，有權提起訴訟。選項D錯誤，對當事人雙方的訴訟標的，第三人雖然沒有獨立請求權，但案件處理結果同他有法律上的利害關系的，可以申請參加訴訟，或者由人民法院通知他參加訴訟。
詳見教材P312。【本題考點】2Z208022民事訴訟的當事人和代理人。
53.根據《保障農民工工資支付條例》，施工總承單位應當建立用工管理臺賬，并保存至工程完工且工資全部結清后至少( )。
A.3年
B.1年
C.2年
D.5年
【匯英答案】A
【匯英解析】施工總承包單位、分包單位應當建立用工管理臺賬，并保存至工程完工且工資全部結清后至少3年?！颈绢}考點】《保障農民工工資支付條例》
54.關于招標代理，說法機確的是( )。
A.招標代理機構可以在所代理的招標項目中投標或者代理投標
B.招標代理機構可以為所代理的招標項目的投標人提供咨詢
C.招標人與被委托的招標代理機構之間的委托合同可以是口頭形式
D.招標代理機構應當擁有一定數量的具 備編制招標文件、組織評標等相應能力的專業(yè)人員
【匯英答案】D
【匯英解析】招標代理機構不得在所代理的招標項目中投標或者代理投標，也不得為所代理的招標項目的投標人提供咨詢，故A.B均錯;C選項錯在口頭形式，應當采用書面形式。
【考點】2z203012招標基本程序和禁止肢解發(fā)
55.關于建設工程合同變更，說法正確的是( )。
A.一方當事人可以根據交易習慣直接變更雙方已達成的合同約定
B.雙方當事人協商變更后的內容取代原合同的內容
C.雙方當事人對合同變更的內容約定不明確的，先提出變更的一方有權要求對方按其要求履行
D.合同訂立時的市場環(huán)境發(fā)生變化后，一方當事人可以直接變更原合同約定
【匯英答案】B
【匯英解析】選項A錯誤，選項B正確，如果雙方當事人就變更事項達成一致意見，則變更后的內容取代原合同的內容，當事人應當按照變更后的內容履行合同。如果一方當事人未經對方同意就改變合同的內容，不僅變更的內容對另一方沒有約束力，其做法還是一種違約行為， 應當承擔違約責任。選項C錯誤，如果當事人對于合同變更的內容約定不明確，則將被推定為未變更。任一方不得要求對方履行約定不明確的變更內容。選項D錯誤，合同成立后，合同的基礎條件發(fā)生了當事人在訂立合同時無法預見的、不屬于商業(yè)風險的重大變化，繼續(xù)履行合同對于當事人一方明顯不公平的，受不利影響的當事人可以與對方重新協商;在合理期限內協商不成的，當事人可以請求人民法院或者仲裁機構變更或者解除合同。詳見教材P122。
【本題考點】2Z204015合同的履行、更轉讓、撤銷和終止。
56.關于安全生產重大事故隱患排查治理的說法，正確的是( )。
A.重大事故隱患治理掛牌督辦不必向社會公開
B.生產經營單位的安全生產管理人員在檢查中發(fā)現重大事故隱患，應當立即向相關主管部
門報告
C.企業(yè)及工程項目的主要負責人對重大隱患排查治理工作全面負責
D.生產經營單位的安全生產管理人員在檢查中發(fā)現重大事故隱患，應當立即處理
【匯英答案】C
【匯英解析】A選項錯誤:住房城鄉(xiāng)建設主管部門接到工程項目重大隱患舉報,應立即組織核實,實的由工程所在地住房城鄉(xiāng)建設主管部門及時向承建工程的建筑施工企業(yè)下達《房屋市政工程生產安全重大隱患治理掛牌督辦通知書》，并公開有關信息，接受社會監(jiān)督。B,D選項錯誤:生產經營單位的安全生產管理人員在檢查中發(fā)現重大事故隱患，依照前款規(guī)定向本
單位有關負責人報告,有關負責人不及時處理的，安全生產管理人員可以向主管的負有安全生產監(jiān)督管理職責的部門報告，接到報告的部門應當依法及時處理。
57.關于確定中標人，說法正確的是( )。
A.中標人的投標應當能夠最大限度地滿足招標文件中規(guī)定的各項綜合評價標準
B.招標人不得授權評標委員會直接確定中標人
C.確定中標人之前，招標人可以與投標人就投標價格進行談判
D.中標人應當是投標報價最低的投標人
【匯英答案】A
【匯英解析】《招標投標法》規(guī)定,招標人根據評標委員會提出的書面評標報告和推薦的中標候選人確定中標人。招標人也可以授權評標委員會直接確定中標人。選項B錯誤中標人的投標應當符合下列條件之一:
(1)能夠最大限度地滿足招標文件中規(guī)定的各項綜合評價標準;選項A正確
(2)能夠滿足招標文件的實質性要求，并且經評審的投標價格最低，但是投標價格低于成本的除外。選項D錯誤在定中標人前，招標人不得與投標人就投標價格、投標方案等實質性內容進行談判。選項C錯誤詳見教材P87。
58.根據《企業(yè)安全生產費用提取和使用管理辦法》，關于建設工程施工企業(yè)安全生產費用計提的說法，正確的是( )。
A.施工企業(yè)以建筑安裝工程造價為計提依據
B.施工企業(yè)提取的安全費用不列入工程造價
C.施工企業(yè)不得提高安全費用提取標準
D.總承包單位與分包單位按比例各自提取安全費用
【匯英答案】A
【匯英解析】建設工程施I企業(yè)以建筑安裝I程造價為計提依據。A選項正確。建設工程施工企業(yè)提取的安全費用列入工程造價，在競標時，不得刪減，列入標外管理。B選項錯?？偘鼏挝粦攲踩M用按比例直接支付分包單位并監(jiān)督使用，分包單位不再重復提取。企業(yè)在上述基礎上，根據安全生產實際需要，可適當提安全費用提取標準。C選項錯。D選項錯。
詳見教材P227?！究键c來源】2Z206032施工現場安全防范措施和安全費用的規(guī)定。
59.當事人對建設工程實際竣工日期有爭議的，法院認定竣工日期的說法，正確的是( )。
A.建設工程經竣工驗收合格的,以承包人提交竣工驗收報告之日為竣工日期
B.承包人已經提交竣工驗收報告，發(fā)包人拖延驗收的，以承包人提交驗收報告之日為竣工日期
C.建設工程未經竣工驗收,承包人向發(fā)包人交付工程，發(fā)包人拒絕接收的，以承包人申請交付為竣工日期
D.建設工程未經竣工驗收，發(fā)包人通知承包人交付工程，并實際占有使用工程，以發(fā)包人通知到達之日為竣工日期
【匯英答案】B
【匯英解析】《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》(法釋[2004] 14號)規(guī)定，當事人對建設工程實際竣工日期有爭議的，按照以下情形分別處理:
(1)建設工程經竣工驗收合格的，以竣工驗收合格之日為竣工日期; A選項錯。(2)承包人已經提交竣工驗收報告，發(fā)包人拖延驗收的，以承包人提交驗收報告之日為竣工日期; B選項正確。
(3)建設工程未經竣工驗收,發(fā)包人擅自使用的,以轉移占有建設工程之日為竣工日期。D選項錯。
詳見教材P111?！究键c來源】2Z204012建設I程工期和價款的規(guī)定
60.總承包項目工地大型塔吊傾倒造成傷亡事故的，負責上報事故的單位是()。
A.施工總承包單位
B.建設單位
C.監(jiān)理單位D.項目經理
【匯英答案】A
【匯英解析】實行施工總承包的建設工程，由總承包單位負責上報事故。詳見教材P244。
【考點來源】2Z206023施工總承包和分包單位的安全生產責任
二、多項選擇題
下列每小題的備選答案中，有兩個或兩個以上符合題意的正確答案，至少有1個錯項，多選、錯選均不得分;少選，所選的每個選項得0.5分。
61.已經取得下列資質的設計單位，可以直接申請相應類別施工總承包一級資質的有( )。
A.工程設計綜合資質
B.行業(yè)Z級資質
C.行業(yè)甲級資質
D.建筑工程行業(yè)乙級資質.
E.建筑工程專業(yè)甲級資質
【匯英答案】A,C,E
【匯英解析】鼓勵設計單位申請取得施工資質，已取得工程設計綜合資質、行業(yè)甲級資質、建筑工程專業(yè)甲級資質的單位，可以直接申請相應類別施工總承包-級資質。
【考點來源】2Z203021建設 工程總承包的規(guī)定
62.下列當事人提交證據中,可以單獨作為認定案:件事實的有( )。
A.與書證原件核對無誤的復印件
B.有其他證據佐證并以臺法手段取得的、無疑點的視聽資料
C.與一方當事人或者其代理人有利害關系的證人出具的證言
D.無法與原件、原物核對的復印件、復制品
E.無正當理由未出庭作證的證人證言
【匯英答案】A,B
【匯英解析】C、D、E選項不能單獨作為人多案件事實的根據。不能單獨作為認定案件事實根據的證據:
當事人的陳述;
無民事行為能力人或者限制民事行為能力人所作的與其年齡、智力狀況或者精神健康狀況不相當的證言;
與一方當事人或者其代理人有利害關系的證人陳述的證言;
(4)存有疑點的視聽資料、電子數據;
無法與原件、原物核對的復制件、復制品。
【考點來源】2Z208023民事訴訟的證據和訴訟時效
63.下列情形中，屬于招標人與投標人串通投標的有( )。
A.投標人未經招標人授意，自行撤換、修改投標文件
B.招標人在開標前開啟投標文件并將有關信息泄露給投標人
C.設定的資格條件與招標項目的實際需要不相適應
D.招標人直接向投標人泄露標底、評標委員會成員等信息
E.招標人暗示投標人壓低或者抬高投標報價
【匯英答案】B,D,E
【匯英解析】A選項投標人在招標文件要求提交投標文件的截止時間前，可以補充、修改或者撤回已提交的投標文件，并書面通知招標人，故錯;C選項屬于招標人以不合理條件限制、排斥潛在投標人或者投標人，故錯。招標人與投標人串通投標的情形: (1)招標人在開標前開啟投標文件并將有關信啟泄露給其他投標人; (2)招標人直接或者間接向投標人泄露標底、評標委員會成員等信息;(3)招標人明示或者暗示投標人壓低或者抬高投標報價; (4)招標人授意投標人撤換、修改投標文件;(5)招標人明示或者暗示投標人為特定投標人中標提供方便; (6)招標人與投標人為謀求特定投標人中標而采取的其他串通行為。
【考點來源】2Z203014禁止串通投標和其他不正當競爭行為的規(guī)定。
64.一般保證的保證人在主合同糾紛未經審判或者仲裁，并就債務人財產依法強制執(zhí)行仍不能履行債務前，無權拒絕向債權人承擔保證責任的情形有( )。
A.債務人下落不明，元財產可供執(zhí)行
B.保證人口頭表示放棄一般保證 人的權利
C.人民法院已經受理債務人破產案件
D.債權人有證據證明債務人的財產不足以履行全部債務
E.債權人有證據證明債務人失履行債務能力
【匯英答案】A,C,D,E
【匯英解析】B選項錯在口頭表示，應為書面表示。-般保證的保證人在主合同糾紛未經審判或者仲裁，并就債務人財產依法強制執(zhí)行仍不能履行債務前，有權拒絕向債權人承擔保
證責任，但是有下列情形之-的除外: (1)債務人下落不明，且無財產可供執(zhí)行;(2)人民法院已經受理債責務人破產案件; (3)債權人有證據證明債務人的財產不足以履行全部債務或者喪失履行債務能力; (4)保證人書面表示放棄本款規(guī)定的權利。
【考點來源】2Z201072建設I程保證擔保的方式和責任
65.建設工程竣工驗收應當具備的條件有( )。
A.有完整的技術檔案和施工管理資料
B.有施工企業(yè)簽署的工程保修書
C.有工程使用的主要建筑材料、建筑構配件和設備的進場試驗報告
D.有勘察、設計、施工、監(jiān)理等單位分別簽署的質量合格文件
E.已經辦理工程竣資料歸檔手續(xù)
【匯英答案】A,B,C,D
【匯英解析】:《建設工程質量管理條例》進一步規(guī)定,建設工程竣工驗收應當具備下列條件:
(1)完成建設工程設計和合同約定的各項內容;
(2)有完整的技術檔案和施工管理資料;
(3)有工程使用的主要建筑材料、建筑構配件和設備的進場試驗報告;
(4)有勘察、設計、施工、工程監(jiān)理等單位分別簽署的質量合格文件;
(5)有施工單位簽署的工程保修書。【考點來源】2Z207041竣I驗收的主體和法定條
件
66.授予專利權的發(fā)明和實用新型，應當具備( )。
A.排他性
B.新穎性
C.創(chuàng)造性
D.先進性
E.實用性
【匯英答案】B,C,E
【匯英解析】授予專利權的發(fā)明和實用新型，應當具備新穎性、創(chuàng)造性和實用性。詳見教材P21
67.用人單位的下列事項發(fā)生變更,不能響勞動合同履行的有( )。
A.名稱變更
B.投資人變更
C.財務負責人變更
D.法定代表人變更
E.勞動合同期限
【匯英答案】A,B,C,D
【匯英解析】用人單位如果變更名稱、法定代表人、主要負責人或者投資人等事
項，不影響勞動合同的履行。詳見教材P132。
68.關于買賣合同中出賣人多交標的物時買受人處理方式的說法，正確的有( )。
A.買受人無權接收多交的部分
B.買受人接收多交部分的，按照合同訂立時的市場價支付價款
C.買受人可以拒絕接收多交的部分
D.買受人拒絕接收多交部分的，應當及時通知出賣人
E.買受人接收多交部分的，按照約定的價格支付價款
【匯英答案】C,D
【匯英解析】《民法典》規(guī)定，出賣人多交標的物的，買受人可以接收或者拒絕接收多交的部分。買受人接收多交部分的，按照約定的價格支付價款;買受人拒絕接收多交部分的，應當及時通知出賣人。詳見教材P156。
69.根據《保障農民工工資支付條例》，農民工資的支付形式有( )。
A.實物支付
B.銀行轉賬
C.現金支付
D.股權支付
E.債券支付
【匯英答案】B,C
【匯英解析】農民工工資應當以貨幣形式，通過銀行轉賬或者現金支付給農民工本人，不得以實物或者有價證券等其他形式替代。詳見教材P144。
70.關于招標投標投訴的說法，正確的有( )。
A.投訴應當有明確的請求和必要的證明材料
B.投標人或者其他利害關系人認為招標投標活動不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的，可以自知
道或者應當知道之日起5日內向有關行政監(jiān)督部門投訴
C.對開標有異議的，可以直接向行政監(jiān)督部門]投訴
D.投訴人就同一事項向兩個以上有權受理的行政監(jiān)督部門]投訴的,由級別高的行政監(jiān)督部門
負責處理
E.對招標文件有異議的，應當先向招標人提出異議
【匯英答案】A,E
【匯英解析】選項A正確，投訴應當有明確的請求和必要的證明材料。選項B錯誤，投標人或者其他利害關系人認為招標投標活動不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的， 可以自知道或者應當知道之日起10日內向有關行政監(jiān)督部門投訴。選項C錯誤，選項E正確，對資格預審文件、招標文件、開標以及對依法必須進行招標項目的評標結果有異議的，應當依法先向招標人提出異議。選項D錯誤，投訴人就同一事項向兩個以上有權受理的行政監(jiān)督部門]投訴的，由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負責處理。詳見教材P87。【本題考點】2Z203015中標的法定要求和招標投標投訴處理。
71.某施工企業(yè)生產經營發(fā)生嚴重困難,擬裁員20人以上，當該企業(yè)裁員時,應當優(yōu)先留用的人員有( )。
A.家庭無其他就業(yè)人員，有需要扶養(yǎng)的老人或者末成年人的
B.與本企業(yè)訂立無固定期限勞動合同的
C.在本企業(yè)連續(xù)工作滿1 5年的
D.在本企業(yè)因工負傷并被確認部分喪失勞動合同的
E.與本企業(yè)訂立較長期限的固定期限勞動合同的
【匯英答案】A,B,E
【匯英解析】裁減人員時，應當優(yōu)先留用下列三種人員:
(1)與本單位訂立較長期限的固定期限勞動合同的。
(2)與本單位訂立無固定期限勞動合同的;
(3)家庭無其他就業(yè)人員，有需要扶養(yǎng)的老人或者未成年人的。用人單位在6個月內重新招用人員的，應當通知被裁減的人員，并在同等條件下優(yōu)先招用被裁減人員。
詳見教材P135?！颈绢}考點】2Z204022勞動合同的履行、變更、解除和終止。
72.關于招標基本程序的說法，正確的有( )。
A.招標項目按照國家有關規(guī)定需要履行項目審
批手續(xù)的，可以先行辦理招標事宜，再履行審批手續(xù)
B.招標投標活動應當遵循公開、公平、公正和誠實信用的原則
C.招標人具有編制招標文件和組織評標能力的，可以自行辦理招標事宜
D.招標代理機構可以為所代理的招標項目的投標人提供咨詢
E.委托招標代理機構應當采用招標方式進行
【匯英答案】B,C
【匯英解析】選項A錯誤，招標項目按照國家有關規(guī)定需要履行項目審批手續(xù)的，應當先履行審批手續(xù)，取得批準。選項B正確，招標投標活動應當遵循公開、公平、公正和誠實信用的原則。選項C正確，招標人具有編制招標文件和組織評標能力的，可以自行辦理招標事宜。選項D錯誤，招標代理機構不得在所代理的招標項目中投標或者代理投標，也不得為所代理的招標項目的投標人提供咨詢。選項E錯誤，招標人有權自行選擇招標代理機構,委托其辦理招標事宜。詳見教材P74。
73根據《環(huán)境噪聲污染防治法》規(guī)定在城市市區(qū)噪聲敏感建筑物集中區(qū)城內，禁止夜間進行產性環(huán)境喝聲污染的建筑施I工作業(yè)。但可以除外的情形有( )。
A.搶修搶險作業(yè)的
B.涉及施工企業(yè)商業(yè)秘密的
C.使用專有技術的
D.利用扶貧資金實行以工代賑的
E.因生產工藝上要求必須連續(xù)作業(yè)的
【匯英答案】A,E
【匯英解析】《環(huán)境噪聲污染防治法》規(guī)定，在城市市區(qū)噪聲敏感建筑物集中區(qū)域內，禁止夜間進行產生環(huán)境噪啃污染的建筑施工作業(yè)，但搶修、搶險作業(yè)和因生產工藝上要求或者特殊需要必須連續(xù)作業(yè)的除外。因特殊需要必須連續(xù)作業(yè)的，必須有縣級以上人民政府或者其有關主管部[門的證明。以上規(guī)定的夜間作業(yè)，必須公告附近居民。詳見教材P175。
74.有效的民事法律行為具備的條件有( )。
A.行為人具有相應的民事行為能力
B.行為人意思表示真實
C.不違反法律，法規(guī)的強制性規(guī)定
D.行為人獲得行政許可
E.不違背公序良俗
【匯英答案】A,B,C,E
【匯英解析】有效的民事法律行為需要同時具備上述三個條件，否則為無效的民事法律行為。
1、行為人具有相應的民事行為能力;
2、意思表示真實;
3、不違反法律、行政法規(guī)的強制性規(guī)定，不違背公序良俗。
詳見教材P119?！颈绢}考點】2Z204014無效合同和效力待定合同的規(guī)定。
75.法的形式其含義包括( )。
A.法律規(guī)范的內部表現形式
B.法律規(guī)范的時間效力
C.法律規(guī)范創(chuàng)制機關的性質與級別
D.法律規(guī)范的效力等級
E.法律規(guī)范的地域效力
【匯英答案】C,D,E
【匯英解析】法的形式是指法律創(chuàng)制方式和外部表現形式。它包括4層含義:
(1)法律規(guī)范創(chuàng)制機關的性質及級別;(2)法律規(guī)范的外部表現形式;( 3)法律規(guī)范的效力等級;(4)法律規(guī)范的地域效力。
76.關于建設工程債的產生說法正確的有( )。
A.建設工程債產生的根據有合同、侵權、無因管理和不當得利
B.明知無給付義務而進行債務清償的，受損失的人可以請求得利人返還取得的利益
C.施工現場的施工噪聲可能產生侵權之債
D.無因管理人因管理事務受到損失的，可以請授益人給予適當補償
E.建筑物、構筑物或者其他設施倒塌、坍塌造成他人損害的，由建設單位與施工企業(yè)承擔按份責任
【匯英答案】A,C,D
【匯英解析】選項B，明知無給付義務而進行的債務清償，受損失的人不可以請求得利人返還取得的利益。選項E，建筑物、構筑物或者其他設施倒塌、塌陷造成他人損害的，由建設單位與施工單位承擔連帶責任，但是建設單位與施工單位能夠證明不存在質量缺陷的除外。P19
77.根據《建筑起重機械安全監(jiān)督管理規(guī)定》，下列屬于建筑起重機械的使用單位應當予以報廢，并向原備案機關辦理注銷手續(xù)的有( )。
A.屬國家明令淘汰或者禁止使用的
B.沒有完整安全技術檔案的
C超過安全技術標準或者制造廠家規(guī)定的使用年限的
D.沒有齊全有效的安全保護裝置的
E.經檢驗達不到安全技術標準規(guī)定的
【匯英答案】A,C,E
【匯英解析】有下列情形之一的建筑起重機械，不得出租、使用:(1）屬國家明令淘汰或者禁止使用的;(2)超過安全技術標準或者制造廠家規(guī)定的使用年限的;( 3）經檢驗達不到安全技術標準規(guī)定的;(4)沒有完整安全技術檔案的;(5)沒有齊全有效的安全保護裝置的。建筑起重機械有以上第( 1)、( 2)、( 3)項情形之一的，出租單位或者自購建筑起重機械的使用單位應當予以報廢，并向原備案機關辦理注銷手續(xù)。P257
78.下列物權中屬于用益物權的有( )。
A.土地所有權
B.地役權
C.不動產抵押權
D.居住權
E.土地承包經營權
【匯英答案】B,E
【解析】用益物權包括土地承包經營權、建設用地使用權、宅基地使用權和地役權。P15
【本題考點】2Z201041物權的主要種類和與土地相關的物權
79.勞動者貨幣工資有( )。
A.工資
B.獎金
C.保險金
D.津貼
E.補貼
【匯英答案】A,B,D,E
【匯英解析】工資，是指用人單位依據國家有關規(guī)定和勞動關系雙方的約定，以貨幣形式支付給勞動者的勞動報酬，如計時工資、計件工資、獎金、津貼和補貼等。P143
80.根據《建設工程質量管理條例》，下列工程中，法定最低保修期限為2年的有( )。
A.房屋建筑的主體結構工程
B.裝修工程
C.給排水管道工程
D.屋面防水工程
E.設備安裝工程
【匯英答案】B,C,E
【匯英解析】電氣管線、給排水管道、設備安裝和裝修工程，為2年?！督ㄔO工程質量管理條例》規(guī)定，在正常使用條件下，建設工程的最低保修期限為:
(1)基礎設施工程、房屋建筑的地基基礎工程和主體結構工程，為設計文件規(guī)定的該工程的合理使用年限;
(2)屋面防水工程、有防水要求的衛(wèi)生間、房間和外墻面的防滲漏，為5年;
(3)供熱與供冷系統，為2個采暖期、供冷期;
(4)電氣管線、給排水管道、設備安裝和裝修工程，為2年。其他項目的保修期限由發(fā)包方與承包方約定。詳見教材P298。
|
|
